二級建造師法規(guī)合同的法律特征和訂立原則考點真題

　　75、應(yīng)當先履行合同文件的一方當事人有確切證據(jù)證明對方( )，有權(quán)行使抗辯權(quán)?！?011】

　　A.經(jīng)營狀況嚴重惡化

　　B.法定代表人被追究刑事責任

　　C.喪失信譽

　　D.企業(yè)負有較大債務(wù)

　　E.轉(zhuǎn)移財產(chǎn)試圖躲避債務(wù)

　　【答案】ACE

　　【來源】第二章第四節(jié)：合同的履行

　　【解析】根據(jù)《合同法》第六十八條規(guī)定：“應(yīng)當先履行債務(wù)的當事人，有確切證據(jù)證明對方有下列情形之一的，可以中止履行：①經(jīng)營狀況嚴重惡化;轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù);喪失商業(yè)信譽;有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。當事人沒有確切證據(jù)中止履行的，應(yīng)當承擔違約責任。”

　　76、合同權(quán)利文件終止時，不影響( )之效力?！?011】

　　A.結(jié)算條款

　　B.清理條款

　　C.仲裁條款

　　D.擔保條款

　　E.失業(yè)條款

　　【答案】ABC

　　【來源】第二章第五節(jié)：合同的變更、轉(zhuǎn)讓與權(quán)利義務(wù)終止

　　【解析】合同權(quán)利義務(wù)的終止，不影響合同中結(jié)算、清理條款和獨立存在的解決爭議方法的條款(如仲裁條款)的效力。

　　總承包單位收到固定管理費后將承包工程全部轉(zhuǎn)包給其他具有相應(yīng)資質(zhì)的公司。從民事法律行為角度看，該行為無效的原因是( )?！?012】

　　A.行為人不具有相應(yīng)的行為能力B.行為人意思表示不真實

　　C.行為內(nèi)容不合法D.行為形式不合法

　　【答案】C

　　【解析】P13“三、民事法律行為的成立要件”。

　　【注】原教材“民事法律行為的成立要件”的內(nèi)容，現(xiàn)系合同無效的內(nèi)容

　　下列民事行為中，屬于民事法律行為的是( )?！?012】

　　A.投標人之間相互約定抬高投標報價

　　B.投標人在提交投標文件截止日前撤回了投標文件

　　C.施工人員按照低于強制性國家標準的合同要求進行施工

　　D.承接分包工程的建筑公司將專業(yè)工程再分包

　　【答案】B

　　【解析】P13“一、民事法律行為的概念”。

　　民事法律行為，是民事主體之間①設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的②合法行為。本題只限于考核第二個要件，即合法性要件。

　　根據(jù)民法原理，國家允許民事主體依照自身意愿，與他方自由構(gòu)建民事法律關(guān)系，并保障其權(quán)利義務(wù)的順利履行。而這種私權(quán)關(guān)系的構(gòu)建是通過當事人的特定行為來實現(xiàn)的，該行為即民事法律行為。

　　在債的發(fā)生根據(jù)中，侵權(quán)、不當?shù)美?、無因管理，均屬于事實行為，并非民事法律行為。而(有效)合同，則構(gòu)成民事法律行為。

　　根據(jù)上述分析，我總感覺教材中的表述，對民事法律行為概念的來龍去脈未做分析，只講民事法律行為而不講事實行為，不得要領(lǐng);在這里命題，脫離工程實際，不利于引導考生的學習。

　　【注】原教材“民事法律行為的成立要件”的內(nèi)容，現(xiàn)系合同無效的內(nèi)容

　　下列行為中，屬于要約的是( )。【2012】

　　A.發(fā)布招標公告B.寄送價目表

　　C.寄送訂貨單D.發(fā)布招股說明書

　　【答案】C

　　【解析】P158“八、要約邀請”第3行。

　　13.根據(jù)《合同法》，不屬于承諾構(gòu)成要件的是( )?！?012】

　　A.承諾需由受要約人向要約人作出

　　B.承諾必須以書面的形式通知要約人

　　C.承諾的內(nèi)容應(yīng)當與要約的實質(zhì)性內(nèi)容一致

　　D.承諾必須在要約有效期內(nèi)作出

　　【答案】B

　　【解析】P158“二、承諾的構(gòu)成要件”

　　14.根據(jù)《合同法》，不可以采用口頭形式的合同是( )?！?012】

　　A.租賃合同B.買賣合同

　　C.建設(shè)工程合同D.借款合同

　　【答案】C

　　【解析】P155“五、要式合同與不要式合同”，建設(shè)工程合同屬于要式合同。合同法規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當以書面形式訂立。

　　1、租賃合同。按照租賃期限，6個月以上應(yīng)當采用書面形式，為要式合同;6個月以內(nèi)，可以口頭，為不要式合同;

　　2、買賣合同。房地產(chǎn)買賣合同應(yīng)當采用書面形式，為要式合同;而其他買賣合同，則為不要式合同;

　　3、借款合同。銀行借貸應(yīng)當采用書面形式，為要式合同;而自然人之間借貸，則可以口頭，為不要式合同。

　　15.下列行為中，屬于當事人應(yīng)當承擔締約過失責任的是( )?！?012】

　　A.承包人沒有按照合同約定的時間完成工程

　　B.發(fā)包人沒有按照合同約定的時間支付工程款

　　C.承包人在資格預(yù)審時沒有通過審查

　　D.承包人在訂立合同時故意隱瞞其不良財產(chǎn)狀況，給發(fā)包人造成損失

　　【答案】D

　　【解析】P162“二、締約過失責任構(gòu)成要件”。AB，有約可違，應(yīng)負違約責任。C，雖然承包人有過失行為且發(fā)生在締約過程中，但發(fā)包人并未存在信賴利益損失，第三個要件不具備，因此，發(fā)包人不能追究承包人的締約過失責任。唯有D三個要件同時具備。

　　【例】甲乙雙方簽訂買賣合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同書上簽字后寄送乙方;2010年11月20日，乙在合同書上簽字，并將雙方簽字的合同書寄還甲;2010年11月30日，甲收到該合同書;合同書約定合同于2010年12月10日生效。則該合同成立時間是( )?！?012】

　　A.2010年11月10日B.2010年11月20日

　　C.2010年11月30日D.2010年12月10日

　　【答案】B

　　【解析】P164最上面“(二)合同成立時間”第3行。當事人采用書面形式訂立合同的，(承諾生效時合同不成立)，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。

　　【例】因欺詐、脅迫訂立的合同，( )的應(yīng)認定為無效合同?！?012】

　　A.當事人產(chǎn)生重大誤解B.損害合同相對人利益

　　C.當事人意思表示不真實D.損害國家利益

　　【答案】D

　　【解析】P168“(三)欺詐、脅迫而訂立的合同”第1段。

　　18.后履行合同義務(wù)的一方當事人出現(xiàn)( )情形時，先履行合同義務(wù)的當事人不得以此主張不安抗辯權(quán)?！?012】

　　A.經(jīng)營狀況嚴重惡化B.喪失商業(yè)信譽

　　C.企業(yè)負有巨額債務(wù)D.轉(zhuǎn)移資產(chǎn)以逃避債務(wù)

　　【答案】C

　　【解析】P183正中間往上(1)~(4)。

　　19.債務(wù)人放棄到期債權(quán)或無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以行使撤銷權(quán)。自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起( )內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。【2012】

　　A.6個月B.1年

　　C.2年D.5年

　　【答案】D

　　【解析】P185倒數(shù)第2段。

　　【例】根據(jù)《合同法》，債務(wù)人轉(zhuǎn)讓合同債務(wù)應(yīng)當( )【2012】

　　A.通知債權(quán)人B.與債權(quán)人協(xié)商

　　C.經(jīng)過債權(quán)人的同意D.重新簽訂合同

　　【答案】C

　　【解析】P188倒數(shù)第2段，合同法84條規(guī)定。

　　【例】甲乙簽訂總價100萬元的買賣合同，雙方約定：甲向乙交納10萬元定金，貨到付款;如一方違約，向?qū)Ψ街Ц?5萬元違約金。甲如約交付了定金。合同履行中，乙不能按期交貨構(gòu)成違約，雙方解除合同。則乙最多向甲支付( )萬元。【2012】

　　A.15B.20

　　C.25D.30

　　【答案】C

　　【解析】P193最上面(三)第2段。違約金(同時返還定金)，雙倍返還定金，二種制裁方式中只能主張一個。

　　關(guān)于定金與預(yù)付款的說法，正確的是( )。【2012】

　　A.定金與預(yù)付款的約定都是在交款后生效

　　B.定金和預(yù)付款在合同履行后都可以抵作價款

　　C.定金是為了擔保合同履行，預(yù)付款是為對方履行合同提供資金幫助

　　D.定金是從合同，預(yù)付款是主合同的組成部分

　　E.定金和預(yù)付款都適用雙倍罰款

　　【答案】BCD

　　【解析】P197最上面“(二)定金與預(yù)付款的區(qū)別”?？偢杏X今年大部分題，理論性太強了。

環(huán)球網(wǎng)校友情提示：各位二級建造師考生可進入環(huán)球網(wǎng)校二級建造師考試論壇，與更多考友交流學習。

編輯推薦：

　　建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的范圍是( )。【2012】

　　A.施工工作人員的報酬

　　B.實際支付的建筑構(gòu)配件價款

　　C.欠付工程價款的利息

　　D.實際支付的材料款

　　E.當事人未約定的墊資利息

　　【答案】ABD

　　【解析】P181正中間(3)。

　　下列情形中，屬于要約不發(fā)生法律效力的是( )?！?013】

　　A.拒絕要約的通知到達要約人

　　B.承諾期滿，受要約人未做出承諾

　　C.受要約人對要約內(nèi)容做出實質(zhì)性修改

　　D.撤回要約的通知與要約同時到達受要約人

　　【答案】D

　　【解析】

　　ABC屬于要約失效情形。D選項屬于要約的撤回。撤回要約的通知應(yīng)當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人。

　　甲公司收到乙公司發(fā)來的定貨要約后，隨即又收到了乙公司取消訂貨的通知，甲公司對此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發(fā)貨。乙公司拒絕收貨，因此雙方發(fā)生爭議，乙公司拒絕收貨的合法理由應(yīng)當是()【2013】

　　A.要約已撤銷

　　B.要約已撤回

　　C.合同已失效

　　D.甲方未承諾

　　【答案】A

　　【解析】

　　要約可以撤銷。撤銷要約的通知應(yīng)當在受要約人發(fā)出承諾通知之前到達受要約人。

　　當事人為自己利益阻止合同條件成就的，法律后果是( )?！?013】

　　A.視為條件已成就

　　B.合同失效

　　C.條件不成就

　　D.合同生效

　　【答案】A

　　【解析】

　　當事人為自己的利益不正當?shù)刈柚箺l件成就的，視為條件已成就;不正當?shù)卮俪蓷l件成就的，視為條件不成就。

　　不安抗辯權(quán)人與相對方關(guān)于合同履行順序的關(guān)系是( )。【2013】

　　A.債務(wù)人先履行合同

　　B.債權(quán)人先履行合同

　　C.雙方同時履行合同

　　D.無先后關(guān)系

　　【答案】A

　　【解析】不安抗辯權(quán)的成立要件：

　　(1)雙方當事人基于同一雙務(wù)合同而互負債務(wù);

　　(2)債務(wù)履行有先后順序，且由履行順序在先的當事人行使;

　　(3)履行順序在后的一方履行能力明顯下降，有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的情形。

　　某建設(shè)工程施工合同約定價款為1億元。施工成本0.9億元，按發(fā)包人核算造價為0.95億元，按建設(shè)主管部門發(fā)布的造價信息計算為1.1億元。后該施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，則該施工企業(yè)能獲得人民法院支持的最高結(jié)算價款為( )億元。【2013】

　　A.1B.0.9

　　C.0.95D.1.1

　　【答案】A

　　【解析】

　　建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當按照約定支付相應(yīng)的工程價款。

　　關(guān)于合同成立地點的說法，正確的是()【2013】

　　A.當事人不得約定合同成立地點

　　B.要約發(fā)出地點為合同成立地點

　　C.數(shù)據(jù)電文合同中，收件人任一營業(yè)地為合同成立地點

　　D.承諾生效地點為合同成立地點

　　【答案】D

　　【解析】

　　承諾生效的地點為合同成立的地點。采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的，收件人的主要營業(yè)地為合同成立的地點;沒有主要營業(yè)地的，其經(jīng)常居住地為合同成立的地點。當事人另有約定的，按照其約定。當事人采用合同書形式訂立合同的，雙方當事人簽字或者蓋章的地方為合同成立的地點。

　　根據(jù)《合同法》，不會產(chǎn)生締約過失責任的情形是( )?！?013】

　　A.被依法撤銷的合同

　　B.未成立的合同

　　C.有效合同

　　D.無效合同

　　【答案】C

　　【解析】

　　締約過失責任，是指一方因違背誠實信用原則所要求的義務(wù)而致使合同不成立，或者雖已成立但被確認無效或被撤銷時，造成確信該合同有效成立的當事人信賴利益損失，而依法應(yīng)承擔的民事責任。

　　下列變更中，屬于完全狹義的合同變更的是( )?！?013】

　　A.客體、內(nèi)容均變更

　　B.主體、客體均變更

　　C.主體、內(nèi)容均變更

　　D.形式、主體均變更

　　【答案】A

　　【解析】狹義的合同變更不包括合同主體變更。

　　建設(shè)工程施工合同無效，將不會產(chǎn)生( )的法律后果。【2013】

　　A.返還財產(chǎn)

　　B.折價補償

　　C.賠償損失

　　D.支付違約金

　　【答案】D

　　【解析】合同無效的法律后果包括：

　　(1)返還財產(chǎn);

　　(2)折價補償;

　　(3)賠償損失;

　　(4)收歸國庫所有。

　　因施工企業(yè)原因，工程未能如期竣工，建設(shè)單位聽取監(jiān)理單位建議后，在建設(shè)行政主管部門協(xié)調(diào)下同意不追究施工企業(yè)之前的違約責任，之后發(fā)生地震致使工期再次拖延，則因此產(chǎn)生的工期責任由()承擔?！?013】

　　A.建設(shè)單位

　　B.施工企業(yè)

　　C.監(jiān)理單位

　　D.建設(shè)行政主管部門

　　【答案】B

　　【解析】

　　因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　【例】可撤銷合同被撤銷后，其法律后果是()【2013】

　　A.自撤銷后無效

　　B.申請撤銷時無效

　　C.自始無法律約束力

　　D.合同有效

　　【答案】C

　　【解析】

　　在可變更、可撤銷合同被撤銷之前，該合同具有效力。但在被撤銷之后，該合同即不具有效力，且將溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，當事人不受該合同約束，不得基于該合同主張認可權(quán)利或承擔任何義務(wù)。

　　甲乙雙方簽訂了購貨合同，在合同履行過程中，甲方得知乙方公司名稱及其法定代表人均發(fā)生了變更，于是要求簽訂合同變更協(xié)議，遭到乙方的拒絕，針對該情形，正確的是( )。【2013】

　　A.合同已經(jīng)終止

　　B.必須簽訂變更協(xié)議

　　C.合同主體未變更

　　D.合同內(nèi)容已變更

　　【答案】C

　　【解析】

　　合同生效后，當事人不得因其主體名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變動而主張和請求合同變更。

環(huán)球網(wǎng)校友情提示：各位二級建造師考生可進入環(huán)球網(wǎng)校二級建造師考試論壇，與更多考友交流學習。

編輯推薦：

　　【例】甲公司總承包了某建設(shè)工程施工任務(wù)，其將裝飾工程分包給了乙公司。乙以甲的名義與丙公司簽訂了材料供貨合同，隨后丙催告甲在一個月內(nèi)予追認，而甲未做表示，對此，下列說法正確的是( )?！?013】

　　A.在甲未追認合同之前，丙有撤銷合同的權(quán)利

　　B.合同已經(jīng)生效，甲應(yīng)當履行合同

　　C.甲對乙丙簽約行為未明確反對，視為同意

　　D.乙的行為構(gòu)成表見代理

　　【答案】A

　　【解析】

　　相對人可以催告被代理人在1個月內(nèi)予以追認，被代理人未作表示的，視為拒絕追認，合同沒有效力。合同被追認之前，善意相對人有撤銷的權(quán)利，撤銷應(yīng)當以通知的方式作出。

　　關(guān)于合同成立時間的說法，正確的是( )?！?013】

　　A.承諾生效時合同成立

　　B.口頭合同自交付標的物時成立

　　C.合同書自生效時成立

　　D.采用信件方式訂立合同的，合同自信件到達時成立

　　【答案】A

　　【解析】

　　當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。各方當事人簽字或者蓋章的時間不在同一時間的，最后一方簽字或者蓋章時合同成立。也就是承諾時生效。

　　建設(shè)工程施工合同約定，施工企業(yè)未按節(jié)點工期完成約定進度的工程單位可解除合同，此約定屬于合同的( )。【2013】

　　A.附條件解除

　　B.附期限解除

　　C.附期限終止

　　D.附條件終止

　　【答案】A

　　【解析】

　　當事人對合同的效力可以約定附條件。附生效條件的合同，自條件成就時生效。附解除條件的合同，自條件成就時失效。

　　甲乙雙方在合同條款達成一致后，甲方于當月4日簽字簽章，乙方于當月8日簽字蓋章，該合同約定須經(jīng)公證機構(gòu)公證并取得公證書后5日合同生效。當月18日取得了公證書，則該合同成立日期為當月( )日?！?013】

　　A.8

　　B.4

　　C.18

　　D.24

　　【答案】A

　　【解析】

　　當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。各方當事人簽字或者蓋章的時間不在同一時間的，最后一方簽字或者蓋章時合同成立。

　　合同工期屆滿之前，施工企業(yè)明確表示不再施工的行為是()。【2013】

　　A.侵權(quán)

　　B.預(yù)期違約

　　C.合法行為

　　D.單方解除合同

　　【答案】B

　　【解析】

　　先期違約，也叫預(yù)期違約，是指當事人一方在合同約定的期限屆滿之前，明示或默示其將來不能履行合同。

　　材料供應(yīng)合同中對鋼材的價款約定不明確，雙方不能協(xié)商一致，且依合同有關(guān)條款等仍不能推定，則該價款按()履行?！?013】

　　A.訂立時履行地市場價格

　　B.履行時訂立地市場價格

　　C.履行時履行地市場價格

　　D.政府指導價格

　　【答案】A

　　【解析】

　　價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行;依法應(yīng)當執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，按照規(guī)定履行。

　　某建設(shè)工程因中途停建，建設(shè)單位與施工企業(yè)擬解除施工合同，根據(jù)《合同法》，該施工合同解除后，不影響合同中()【2013】

　　A.全面履行

　　B.履約擔保

　　C.結(jié)算和清理

　　D.爭議解決

　　E.竣工驗收

　　【答案】CD

　　【解析】

　　合同權(quán)利義務(wù)的終止，不影響合同中結(jié)算、清理條款和獨立存在的解決爭議方法的條款(如仲裁條款)的效力。

　　應(yīng)當先履行債務(wù)的當事人，有確切證據(jù)證明對方( )，可以中止履行?！?013】

　　A.經(jīng)營狀況嚴重惡化的

　　B.喪失商業(yè)信譽的

　　C.有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形的

　　D.有大量訴訟及仲裁案件的

　　E.轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)的

　　【答案】ABCE

　　【解析】

　　應(yīng)當先履行債務(wù)的當事人，有確切證據(jù)證明對方有下列情形之一的，可以中止履行：

　　(1)經(jīng)營狀況嚴重惡化;

　　(2)轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù);

　　(3)喪失商業(yè)信譽;

　　(4)有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。當事人沒有確切證據(jù)中止履行的，應(yīng)當承擔違約責任。

　　甲建設(shè)單位獲得了乙設(shè)計單位草擬的建筑設(shè)計方案后，遂以乙報價太高為由終止了合同訂立談判。后甲將該設(shè)計方案交給其他設(shè)計單位完成了設(shè)計文件，甲的行為( )。【2013】

　　A.屬于正常的商業(yè)行為

　　B.屬于泄露或不正當使用商業(yè)秘密

　　C.應(yīng)承擔締約過失責任

　　D.構(gòu)成侵權(quán)行為

　　E.構(gòu)成違約行為

　　【答案】BCD

　　【解析】

　　甲將該設(shè)計方案交給其他設(shè)計單位完成了設(shè)計文件，屬于泄露或不正當使用商業(yè)秘密，既要承擔締約過失責任，也構(gòu)成侵權(quán)行為，應(yīng)承擔侵權(quán)責任。

　　下列情形中，屬于合同繼續(xù)履行例外的有( )?！?013】

　　A.債務(wù)人不同意履行

　　B.債務(wù)人公司分立

　　C.法律上不能履行

　　D.事實上不能履行

　　E.履行費用過高

　　【答案】CDE

　　【解析】

　　當事人一方不履行非金錢債務(wù)或者履行非金錢債務(wù)不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：

　　(1)法律上或者事實上不能履行;

　　(2)債務(wù)的標的不適于強制履行或者履行費用過高;

　　(3)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行。

　　合同無效的原因有(　)?！?013】

　　A.惡意串通，損害他人利益

　　B.以合法形式掩蓋非法目的

　　C.一方以脅迫手段訂立合同，損害集體利益

　　D.重大誤解或顯失公平

　　E.損害社會公共利益

　　【答案】ABE

　　【解析】無效合同的原因包括：

　　(1)一方以欺詐手段訂立合同，損害國家利益;

　　(2)一方以脅迫手段訂立合同，損害國家利益;

　　(3)惡意串通，損害國家、集體或第三人利益的合同;

　　(4)以合法形式掩蓋非法目的;

　　(5)損害社會公共利益;

　　(6)違法法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

　　下列合同中，屬于可變更、可撤銷的合同有( )?！?013】

　　A.建設(shè)單位因?qū)こ虄?nèi)容存在重大誤解而訂立的合同

　　B.施工企業(yè)采取欺詐手段訂立的損害國家利益的合同

　　C.總承包單位將施工圖深化設(shè)計風險轉(zhuǎn)移給分包單位的合同

　　D.建設(shè)單位為偷稅而訂立的施工合同

　　E.村民脅迫施工企業(yè)訂立的供貨合同

　　【答案】AE

　　【解析】導致合同變更或撤銷的原因有：

　　(1)重大誤解;

　　(2)顯失公平;

　　(3)因欺詐、脅迫而訂立的損害非國家利益的合同;

　　(4)乘人之危而訂立的合同。

環(huán)球網(wǎng)校友情提示：各位二級建造師考生可進入環(huán)球網(wǎng)校二級建造師考試論壇，與更多考友交流學習。

編輯推薦：