2016年一級建造師建設工程法規(guī)仿真試卷(1)

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師考試頻道，為方便各位一級建造師考生更好的備考2016年一級建造師考試，特地整理一級建造師考試相關模擬試題，本文為2016年一級建造師建設工程法規(guī)仿真試卷(1)，希望各位考生通過練習題提高自己。

　　一、單項選擇題(共 70 題，每題 1 分。每題的備選項中，只有 1 個最符合題意)

　　1.我國法的形式中，(　)是國家最高行政機關國務院根據(jù)憲法和法律就有關執(zhí)行法律和履行行政管理職權的問題，以及依據(jù)全國人民代表大會及其常務委員會特別授權所制定的規(guī)范性文件的總稱。

　　A.行政法規(guī)　B.部門規(guī)章　C.法律　D.憲法

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是行政法規(guī)。行政法規(guī)是國家最高行政機關國務院根據(jù)憲法和法律就有關執(zhí)行法律和履行行政管理職權的問題，以及依據(jù)全國人民代表大會及其常務委員會特別授權所制定的規(guī)范性文件的總稱。行政法規(guī)由總理簽署國務院令公布。

　　2.下列不屬于物權特征的是(　)。

　　A.物權是支配權　B.物權是相對權　C.物權是財產(chǎn)權　D.物權具有排他性

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是物權的法律特征。物權具有以下特征：物權是支配權;物權是絕對權;物權是財產(chǎn)權;物權具有排他性。

　　3.下列關于代理的表述，錯誤的是(　)。

　　A.代理人在代理權限內(nèi)，應以被代理人的名義實施民事法律行為

　　B.代理人為處理代理事務，為被代理人選任其他人進行代理被稱為復代理

　　C.委托代理人為被代理人的利益需要轉托他人代理的，無須取得被代理人的同意

　　D.本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認表示的，視為同意

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是代理?！睹穹ㄍ▌t》規(guī)定，委托代理人為被代理人的利益需要轉托他人代理的，應當事先取得被代理人的同意。事先沒有取得被代理人同意的，應當在事后及時告訴被代理人，如果被代理人不同意，由代理人對自己所轉托的人的行為負民事責任，但在緊急情況下，為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的除外。

　　4.債發(fā)生的最主要、最普遍的依據(jù)是(　)。

　　A.合同　B.侵權　C.無因管理　D.不當?shù)美?/p>

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是建設工程債的發(fā)生根據(jù)。合同引起債的關系，是債發(fā)生的最主要、最普遍的依據(jù)。合同產(chǎn)生的債被稱為合同之債。

　　5.發(fā)明專利權的期限為(　)年。

　　A.5　B.10　C.15　D.20

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是專利權的期限。發(fā)明專利權的期限為20年，實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年，均自申請日起計算。

　　6.下列關于保險索賠的表述，錯誤的是(　)。

　　A.保險單上載明的保險財產(chǎn)全部損失，應當按照全損進行保險索賠

　　B.投保人等應當及時提出保險索賠

　　C.投保人進行保險索賠須提供必要的有效的證明

　　D.索賠的證據(jù)只包括保單、建設工程合同、事故照片及事故報告.

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是保險索賠。投保人進行保險索賠須提供必要的有效的證明。索賠的證據(jù)一般包括保單、建設工程合同、事故照片、鑒定報告及保單中規(guī)定的證明文件。投保人等應當及時提出保險索賠。保險單上載明的保險財產(chǎn)全部損失，應當按照全損進行保險索賠。

　　7.建筑公司總經(jīng)理王某將列入工程概算的安全施工措施費用50萬元挪作他用，工地因安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定而導致重大經(jīng)濟損失和人員傷亡，王某的行為涉嫌構成( )。

　　A. 讀職罪　B. 重大勞動安全事故罪　C. 重大責任事故罪　D. 工程重大安全事故罪

　　答案： B

　　解析：重大勞動安全事故罪，主要是指安全生產(chǎn)設施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為。工程重大安全事故罪，是指建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的行為。重大責任事故罪，是指在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，或者強令他人違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為。本案符合重大勞動安全事故罪的犯罪特征。

　　8.《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在(　)萬元以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。

　　A.40　B.60　C.30　D.50

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是限額以下的小型工程。《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。

　　9.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司將一住宅小區(qū)工程以施工總承包方式發(fā)包給乙建筑公司，建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司。在工程開工前，應當由(　)按照有關規(guī)定申請領取施工許可證。

　　A.乙建筑公司　B.丙土方公司　C.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司　D.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司和乙建筑公司共同

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是建設工程施工許可制度?！督ㄖā芬?guī)定，建筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。

　　10.2011年2月1日，某建設單位領取了施工許可證。由于某種原因，工程不能按期開工。根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，申請延期應在(　)前進行。

　　A.2011年3月1日　B.2011年4月1日　C.2011年5月1日　D.2011年8月1日

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是施工許可證申請延期的規(guī)定。《建筑法》規(guī)定，建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。

　　11.某房屋建筑工程于2008年3月15日通過竣工驗收，建設單位于2008年3月31日辦理了竣工驗收備案手續(xù)。按照《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，該工程電氣管線的最低保修期限截止日期是(　)。

　　A.2010年3月15日　B.2010年3月31日　C.2012年3月15日　D.2012年3月31日

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是建設工程質量的最低保修期限。建設工程保修期的起始日是竣工驗收合格之日。電氣管線的最低保修期限為2年。

　　12.某建筑公司從本市租賃若干工程模板到外地施工。施工完畢后，因覺得模板運回來費用很高，建筑公司就擅自將該批模板處理了。后租賃公司同意將該批模板賣給該建筑公司。則建筑公司處理該批模板的行為( )。

　　A. 無效　B. 有效　C. 效力待定　D. 失效

　　答案：B

　　解析：無處分權的人處分他人財產(chǎn)，經(jīng)權利人追認或者無處分權的人訂立合同后取得處分權的，該合同有效。

　　13.《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，未取得注冊證書和執(zhí)業(yè)印章，擔任大中型建設工程項目施工單位項目負責人，或者以注冊建造師的名義從事相關活動的，其所簽署的工程文件無效，由縣級以上地方人民政府建設主管部門或者其他有關部門給予警告，責令停止違法活動，并可處以(　)的罰款。

　　A.1萬元以下　B.5萬元以上10萬元以下　C.1萬元以上3萬元以下　D.10萬元以上50萬元以下

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是無證執(zhí)業(yè)應承擔的法律責任?！蹲越ㄔ鞄煿芾硪?guī)定》中規(guī)定，未取得注冊證書和執(zhí)業(yè)印章，擔任大中型建設工程項目施工單位項目負責人，或者以注冊建造師的名義從事相關活動的，其所簽署的工程文件無效，由縣級以上地方人民政府建設主管部門或者其他有關部門給予警告，責令停止違法活動，并可處以1萬元以上3萬元以下的罰款。

　　14.行政法規(guī)可以在(　)設定的行政許可事項范圍內(nèi)，對實施該行政許可作出具體規(guī)定。

　　A.部門規(guī)章　B.法律　C.地方性法規(guī)　D.憲法

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是行政許可的設定權限。行政法規(guī)可以在法律設定的行政許可事項范圍內(nèi)，對實施該行政許可作出具體規(guī)定。地方性法規(guī)可以在法律、行政法規(guī)設定的行政許可事項范圍內(nèi)，對實施該行政許可作出具體規(guī)定。規(guī)章可以在上位法設定的行政許可事項范圍內(nèi)，對實施該行政許可作出具體規(guī)定。

　　15.關于合同解除特征的表述中，不正確的是(　)。

　　A.合同的解除適用于可撤銷合同　B.合同解除須具備法律規(guī)定的條件

　　C.合同解除須有解除的行為　D.合同解除使合同關系自始消滅或者向將來消滅

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是合同解除的特征。合同解除具有如下特征：①合同的解除適用于合法有效的合同，而無效合同、可撤銷合同不發(fā)生合同解除。②合同解除須具備法律規(guī)定的條件。非依照法律規(guī)定，當事人不得隨意解除合同。我國法律規(guī)定的合同解除條件主要有約定解除和法定解除。③合同解除須有解除的行為。無論哪一方當事人享有解除合同的權利，其必須向對方提出解除合同的意思表示，才能達到合同解除的法律后果。④合同解除使合同關系自始消滅或者向將來消滅，可視為當事人之間未發(fā)生合同關系，或者合同尚存的權利義務不再履行。

　　16.用人單位需要裁減人員(　)人以上的，應當提前30日向工會或者全體職工說明情況，在聽取意見后將裁減人員方案向勞動行政部門報告。

　　A.10　B.15　C.20　D.30

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是用人單位經(jīng)濟性裁員的規(guī)定。有下列情形之一，需要裁減人員20人以上或者裁減不足20人但占企業(yè)職工總數(shù)10%以上的，用人單位提前30日向工會或者全體職工說明情況，聽取工會或者職工的意見后，裁減人員方案經(jīng)向勞動行政部門報告，可以裁減人員：①依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進行重整的;②生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴重困難的;③企業(yè)轉產(chǎn)、重大技術革新或者經(jīng)營方式調(diào)整，經(jīng)變更勞動合同后，仍需裁減人員的;④其他因勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀經(jīng)濟情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行的。

　　17.某建筑公司首次進入某省施工，為創(chuàng)造良好的社會效益，項目經(jīng)理決定暗自修改水泥混凝土的配合比，使得修改以后的混凝土強度遠遠高于原配合比的混凝土強度，項目經(jīng)理部也愿意承擔所增加的費用，這個決定的實施(　)。

　　A.違反了依法承攬工程的責任　B.違反了建立質量保證體系的責任

　　C.違反了按圖施工的責任　D.違反了對建筑材料、構(配)件和設備進行檢驗的責任

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是施工單位的質量責任和義務。按工程設計圖紙施工，是保證工程實現(xiàn)設計意圖的前提，也是明確劃分設計、施工單位質量責任的前提。如果施工單位不按圖施工或不經(jīng)原設計單位同意就擅自修改工程設計，其直接的后果往往是違反了原設計的意圖，嚴重的將給工程結構安全留下隱患;間接的后果是在原設計有缺陷或出現(xiàn)工程質量事故的情況下，由于施工單位擅自修改了設計，將會混淆設計、施工單位各自的質量責任。所以，按圖施工、不擅自修改設計，是施工單位保證工程質量的最基本要求。

　　18.根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，設計單位應當參與建設工程(　)分析，并提出相應的技術處理方案。

　　A.工期延誤　B.投資失控　C.質量事故　D.施工組織

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是依法參與建設工程質量事故分析。《建設工程質量管理條例》規(guī)定，設計單位應當參與建設工程質量事故分析，并對因設計造成的質量事故，提出相應的技術處理方案。

　　19.女大學生孫某畢業(yè)后被企業(yè)錄用。孫某為了鍛煉自己，主動要求到最苦、最累、最臟的崗位上工作。企業(yè)可以滿足她的要求，但不得安排的工作是(　)。

　　A.高處、高溫工作　B.礦山井下作業(yè)　C.夜班勞動　D.低溫、冷水作業(yè)

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是女職工的特殊保護?！秳趧臃ā芬?guī)定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規(guī)定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。

　　20.《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，(　)在采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，應當對作業(yè)人員進行相應的安全生產(chǎn)教育培訓。

　　A.監(jiān)理工程師　B.施工單位　C.設計單位　D.建設單位

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是采用新技術、新工藝、新設備、新材料前的安全生產(chǎn)教育培訓?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位在采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，應當對作業(yè)人員進行相應的安全生產(chǎn)教育培訓。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道為大家提供一級建造師論壇，為大家提供更多免費試題與資料!環(huán)球網(wǎng)校小編隨時更新相關資訊，歡迎考生們持續(xù)關注。

　　編輯推薦：

　　2015年一級建造師考試各科真題與答案解析

　　2016年一級建造師考試報考須知-考前必看

　　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷一匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷二與答案匯總

　　臨考課程套餐推薦：<>

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師考試頻道，為方便各位一級建造師考生更好的備考2016年一級建造師考試，特地整理一級建造師考試相關模擬試題，本文為2016年一級建造師建設工程法規(guī)仿真試卷(1)，希望各位考生通過練習題提高自己。

　　21.按照合同約定，建筑材料、建筑構配件和設備由工程承包單位采購的，發(fā)包單位(　)指定承包單位購入用于工程的建筑材料、建筑構配件和設備或者指定生產(chǎn)廠、供應商。

　　A.可以　B.不得　C.經(jīng)監(jiān)理工程師認可可以　D.經(jīng)本級人民政府核準可以

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是建設工程承包制度。按照合同約定，建筑材料、建筑構配件和設備由工程承包單位采購的，發(fā)包單位不得指定承包單位購入用于工程的建筑材料、建筑構配件和設備或者指定生產(chǎn)廠、供應商。

　　22.《合同法》規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查，發(fā)包人沒有及時檢查的，(　)。

　　A.承包人不得順延工程日期，但有權要求賠償停工、窩工等損失

　　B.承包人不得順延工程日期，也不得要求賠償停工、窩工等損失

　　C.承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失

　　D.承包人可以順延工程日期，但不得要求賠償損失

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是建設工程施工合同中的損失賠償?！逗贤ā芬?guī)定，隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。

　　23.甲某擅自代替某建筑公司與某鋼材供應商簽訂了一個鋼材訂貨合同，該合同(　)。

　　A.是否有效取決于鋼材供應商是否有正當理由相信甲某有代理權　B.無效

　　C.是否有效取決于鋼材供應商的意愿　D.是否有效取決于所簽訂的合同是不是書面合同

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是表見代理?！逗贤ā芬?guī)定，行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。

　　24.某市政工程由于政府部門規(guī)劃調(diào)整，導致該工程停工達1年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項目經(jīng)理甲擔任其他市政工程的項目經(jīng)理，根據(jù)有關規(guī)定，關于甲任職的說法，正確的是(　)。

　　A.甲不能同時擔任該2個項目的項目經(jīng)理

　　B.經(jīng)建設單位同意，甲可以同時擔任該2個項目的項目經(jīng)理

　　C.經(jīng)施工單位同意，甲可以同時擔任該2個項目的項目經(jīng)理

　　D.經(jīng)建設主管部門同意，甲可以同時擔任該2個項目的項目經(jīng)理

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是執(zhí)業(yè)崗位范圍。大中型工程施工項目負責人必須由本專業(yè)注冊建造師擔任。一級注冊建造師可擔任大、中、小型工程施工項目負責人。注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人。發(fā)生下列情形之一的除外：①同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的;②合同約定的工程驗收合格的;③因非承包方原因致使工程項目停工超過120日(含)，經(jīng)建設單位同意的。

　　25.下列關于借款合同的表述中，錯誤的是(　)。

　　A.借款合同的標的物是作為一般等價交換物的貨幣

　　B.借款合同原則上為有償合同，但也可以是無償合同

　　C.借款合同內(nèi)容包括借款種類、幣種、用途、數(shù)額、利率、期限和還款方式等條款

　　D.自然人之間的借款合同如果沒有約定利息按銀行同期利率計算

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是借款合同的特征。借款合同原則上為有償合同(有息借款)，也可以是無償合同(無息借款)。自然人之間的借款合同如果沒有約定利息，貸款人主張利息的，人民法院不予支持。

　　26.申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日前(　)個月內(nèi)，在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的不喪失其新穎性。

　　A.1　B.2　C.3　D.6

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是授予專利權的新穎性。申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日前6個月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：①在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;②在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的;③他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。

　　27.《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》規(guī)定，違法行為記錄公告期限為(　)。

　　A.3個月　B.6個月　C.9個月　D.1年

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是建筑市場誠信行為的公布?！墩袠送稑诉`法行為記錄公告暫行辦法》規(guī)定，違法行為記錄公告期限為6個月。

　　28.甲公司向乙施工企業(yè)發(fā)出要約：“我公司現(xiàn)有φ25螺紋鋼30t，單價為3200元/噸，運雜費5000元，買方應于2008年6月10日前付清全部款項，我公司于全部貨款收齊后10日內(nèi)發(fā)貨，2008年5月31日前答復有效。”乙企業(yè)無意購買，遂將此信息告知丙施工企業(yè)。丙企業(yè)遂于2008年5月25日致電甲公司表示完全接受其要約。至此，甲公司與丙企業(yè)之間(　)。

　　A.合同成立　B.合同不成立　C.乙同意后合同成立　D.登記備案后合同生效

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是要約與承諾。要約是希望和他人訂立合同的意思表示，要約的對象特定，丙企業(yè)并非要約相對人，因此，丙企業(yè)發(fā)出的通知屬于要約。合同成立一般要經(jīng)過要約和承諾兩個階段。

　　29.《合同法》規(guī)定，債權人轉讓權利的，(　)。

　　A.無須通知債務人　B.應當通知債務人

　　C.必須征得債務人的同意　D.是否需經(jīng)債務人同意由雙方約定

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是合同權利的轉讓應當通知債務人?！逗贤ā芬?guī)定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經(jīng)通知，該轉讓對債務人不發(fā)生效力。債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經(jīng)受讓人同意的除外。

　　30.下列材料不屬于《民事訴訟法》中規(guī)定的證據(jù)種類是(　)。

　　A.書證　B.證人證言　C.律師代理意見　D.鑒定結論

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是證據(jù)的種類。根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，根據(jù)表現(xiàn)形式的不同，民事證據(jù)有以下8種，分別是：當事人的陳述、書證、物證、視聽資料、電子數(shù)據(jù)、證人證言、鑒定意見、勘驗筆錄。

　　31.施工單位向電梯生產(chǎn)公司訂購兩部A型電梯，并要求5日內(nèi)交貨。電梯生產(chǎn)公司回函表示如果延長1周可如約供貨。根據(jù)《合同法》，電梯生產(chǎn)公司的回函屬于(　)。

　　A.要約邀請　B.承諾　C.新要約　D.部分承諾

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是要約與承諾的構成要件。若受要約人對要約的內(nèi)容作實質性變更，則不為承諾，而視為新要約。

　　32.建設單位要求施工單位墊資進行建設，雙方在合同中約定了墊資條款，建設單位同意按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息。工程竣工后，施工單位要求返還墊資并要求按照合同約定支付墊資利息。根據(jù)有關司法解釋，下列說法正確的是(　)。

　　A.法院對墊資應當按照工程欠款處理

　　B.由于墊資違反法律的強制性規(guī)定，該合同無效

　　C.法院對返還墊資和支付墊資利息的請求均應予以支持

　　D.法院對返還墊資請求應予支持，但對支付墊資利息的請求不應支持

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是工程墊資的處理?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應予支持，但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。

　　33.某施工項目業(yè)主在招標文件中規(guī)定承包商拖期違約賠償按6000元/天計算，投標單位在投標文件中提出拖期違約賠償按4000元/天計算。經(jīng)過開標、評標、定標后，業(yè)主發(fā)出了中標通知書，雙方在簽訂合同時的拖期違約賠償應為(　)元/天。

　　A.4000　B.4500　C.5000　D.9000

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是合同價款的確定。招標工程的合同價款由發(fā)包人、承包人依據(jù)中標通知書中的中標價格在協(xié)議書內(nèi)約定。非招標工程的合同價款由發(fā)包人、承包人依據(jù)工程預算書在協(xié)議書內(nèi)約定。合同價款在協(xié)議書內(nèi)約定后，任何一方不得擅自改變。

　　34.某建設工程合同約定，建設單位應于工程驗收合格交付后2個月內(nèi)支付工程款。2010年9月1日，該工程經(jīng)驗收合格交付使用，但建設單位遲遲不予支付工程款。若施工單位通過訴訟解決此糾紛，則下列情形中，會導致訴訟時效中止的是(　)。

　　A.2011年8月，施工單位所在地突發(fā)洪災，1個月后恢復生產(chǎn)

　　B.2012年6月，施工單位所在地發(fā)生強烈的地震，1個月后恢復生產(chǎn)

　　C.2012年7月，施工單位法定代表人生病住院，1個月后痊愈出院

　　D.2012年9月，施工單位向人民法院提起訴訟，但隨后撤訴

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是訴訟時效的中止。訴訟時效中止，應當同時滿足以下兩個條件：①權利人由于不可抗力或者其他障礙，不能行使請求權;②導致權利人不能行使請求權的事由發(fā)生在訴訟時效期間的最后6個月。A、B、C三項只有B選項符合，因為訴訟時效期間為2年，本題中從2010年11月一2012年11月為訴訟時效期間。而D選項屬于中斷。

　　35.《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，國家對嚴重危及施工安全的工藝、設備、材料實行(　)制度。

　　A.檢驗、檢測　B.淘汰　C.見證取樣　D.檔案管理

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是淘汰制度?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，國家對嚴重危及施工安全的工藝、設備、材料實行淘汰制度。

　　36.《民事訴訟法》規(guī)定，在執(zhí)行中，雙方當事人自行和解達成協(xié)議的，執(zhí)行員應當將協(xié)議內(nèi)容記入筆錄，由雙方當事人簽名或者蓋章。一方當事人不履行和解協(xié)議的，(　)。

　　A.另一方當事人只能另行起訴　B.另一方當事人可以自行執(zhí)行

　　C.人民法院可以根據(jù)對方當事人的申請，恢復對原生效法律文書的執(zhí)行

　　D.人民法院可以自行重新作出判決

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是執(zhí)行中的和解?！睹袷略V訟法》規(guī)定，在執(zhí)行中，雙方當事人自行和解達成協(xié)議的，執(zhí)行員應當將協(xié)議內(nèi)容記入筆錄，由雙方當事人簽名或者蓋章。一方當事人不履行和解協(xié)議的，人民法院可以根據(jù)對方當事人的申請，恢復對原生效法律文書的執(zhí)行。

　　37.勞動者在同一用人單位連續(xù)工作滿(　)年的，勞動者同意續(xù)訂、訂立勞動合同的，用人單位應當與之訂立無固定期限勞動合同。

　　A.5　B.10　C.8　D.7

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是無固定期限勞動合同。有下列情形之一，勞動者提出或者同意續(xù)訂、訂立勞動合同的，除勞動者提出訂立固定期限勞動合同外，應當訂立無固定期限勞動合同：①勞動者在該用人單位連續(xù)工作滿10年的;②用人單位初次實行勞動合同制度或者國有企業(yè)改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續(xù)工作滿10年且距法定退休年齡不足10年的;③連續(xù)訂立兩次固定期限勞動合同，且勞動者沒有《勞動合同法》第39條和第40條第1項、第2項規(guī)定的情形，續(xù)訂勞動合同的。需要注意的是，用人單位自用工之日起滿1年不與勞動者訂立書面勞動合同的，則視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同。

　　38.某建設工程勘察單位業(yè)務力較強，欲在全國范圍內(nèi)承接勘察業(yè)務，按照我國建設工程勘察設計管理相關規(guī)定，該建設工程勘察單位的資質等級最低須為( )。

　　A. 丁級　B. 丙級　C. 乙級　D. 甲級

　　答案：D

　　解析：《建設工程勘察設計企業(yè)資質管理規(guī)定》第六條規(guī)定，工程勘察資質分為工程勘察綜合資質、工程勘察專業(yè)資質、工程勘察勞務資質。工程勘察綜合資質只設甲級;工程勘察專業(yè)資質根據(jù)工程性質和技術特點設立類別和級別;工程勘察勞務資質不分級別。取得工程勘察綜合資質的企業(yè)，承接工程勘察業(yè)務范圍不受限制;取得工程勘察專業(yè)資質的企業(yè)，可以承接同級別相應專業(yè)的工程勘察業(yè)務;取得工程勘察勞務資質的企業(yè)，可以承接巖土工程治理、工程鉆探、鑿井工程勘察勞務工作。

　　39.《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對(　)負責。

　　A.分包單位　B.監(jiān)理單位　C.設計單位　D.建設單位

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是總包單位的責任。《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責;分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責。

　　40.關于合同示范文本法律地位的表述中，不正確的是(　)。

　　A.合同示范文本具有參考性　B.合同示范文本具有引導性

　　C.合同示范文本無法律強制性

　　D.合同的成立與生效同當事人是否采用合同示范文本有直接關系

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是合同示范文本的法律地位。合同示范文本對當事人訂立合同起參考作用，但不要求當事人必須采用合同示范文本，即合同的成立與生效同當事人是否采用合同示范文本無直接關系。合同示范文本具有引導性、參考性，但無法律強制性，為非強制性使用文本。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道為大家提供一級建造師論壇，為大家提供更多免費試題與資料!環(huán)球網(wǎng)校小編隨時更新相關資訊，歡迎考生們持續(xù)關注。

　　編輯推薦：

　　2015年一級建造師考試各科真題與答案解析

　　2016年一級建造師考試報考須知-考前必看

　　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷一匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷二與答案匯總

　　臨考課程套餐推薦：<>

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師考試頻道，為方便各位一級建造師考生更好的備考2016年一級建造師考試，特地整理一級建造師考試相關模擬試題，本文為2016年一級建造師建設工程法規(guī)仿真試卷(1)，希望各位考生通過練習題提高自己。

　　41.以下各項中，屬于監(jiān)理單位主要安全責任的是( )。

　　A. 組織老師論證、審查深基坑專項施工方案

　　B. 施工單位拒不整改安全隱患時，及時向有關主管部門報告

　　C. 申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料

　　D. 提出保障施工作業(yè)人員安全和預防生產(chǎn)事故的措施建議

　　答案：B

　　解析：根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，工程監(jiān)理單位的安全責任主要體現(xiàn)在：①審查施工組織設計的責任。工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準;②安全隱患報告的責任。工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改;情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告;③依法監(jiān)理的責任。工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應當按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準實施監(jiān)理，并對建設工程安全生產(chǎn)承擔監(jiān)理責任。

　　42.以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，在簽訂國有土地使用權出讓合同后，(　)應當持建設項目的批準、核準、備案文件和國有土地使用權出讓合同，向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門領取建設用地規(guī)劃許可證。

　　A.施工單位　B.監(jiān)理單位　C.設計單位　D.建設單位

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是建設用地規(guī)劃許可證的領取。以出讓方式取得國有土地使用權的建設項目，在簽訂國有土地使用權出讓合同后，建設單位應當持建設項目的批準、核準、備案文件和國有土地使用權出讓合同，向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門領取建設用地規(guī)劃許可證。

　　43.下列不屬于招標代理機構應當具備的條件的是(　)。

　　A.有從事招標代理業(yè)務的營業(yè)場所和相應資金

　　B.符合法律規(guī)定的執(zhí)業(yè)年限

　　C.有能夠編制招標文件和組織評標的相應專業(yè)力量

　　D.有符合該法定條件、可以作為評標委員會成員人選的技術、經(jīng)濟等方面的老師庫

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是招標代理機構應當具備的條件。招標代理機構應當具備下列條件：①有從事招標代理業(yè)務的營業(yè)場所和相應資金;②有能夠編制招標文件和組織評標的相應專業(yè)力量;③有符合本法規(guī)定條件、可以作為評標委員會成員人選的技術、經(jīng)濟等方面的老師庫。

　　44.主債權債務合同無效，擔保合同(　)。

　　A.仍然有效　B.無效　C.在擔保期間內(nèi)有效　D.效力待定

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是擔保合同。擔保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合同無效。擔保合同另有約定的，按照約定。

　　45.《合同法》規(guī)定，當事人依法享有自愿訂立合同的權利，任何單位和個人不得非法干預。此項條件體現(xiàn)了《合同法》中的(　)。

　　A.平等原則　B.自愿原則　C.公平原則　D.誠實信用原則

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是合同的訂立原則?！逗贤ā芬?guī)定，當事人依法享有自愿訂立合同的權利，任何單位和個人不得非法干預。自愿原則體現(xiàn)了民事活動的基本特征，是民事法律關系區(qū)別于行政法律關系、刑事法律關系的特有原則。

　　46.在建設工程項目的招標活動中，某投標人以低于成本的投價競標，則(　)。

　　A.該投標文件應作否決投標處理

　　B.該報價降低了工程造價，應當提倡

　　C.該投標行為沒有違背誠實信用原則，不應禁止

　　D.該投標行為符合低價中標原則，不應禁止.

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是禁止串通投標和其他不正當競爭行為的規(guī)定。在建設工程招標投標活動中，投標人的不正當競爭行為主要是：投標人相互串通投標、招標人與投標人串通投標、投標人以行賄手段謀取中標、投標人以低于成本的報價競標、投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假騙取中標。故低于成本的該投標文件無效，應作否決投標處理。

　　47.招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少(　)日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。

　　A.5　B.10　C.15　D.20

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是招標文件的修改。招標人對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標文件的組成部分。

　　48.工傷職工停止享受工傷保險待遇的情形不包括(　)。

　　A.拒不接受勞動能力鑒定的　B.所在企業(yè)破產(chǎn)的

　　C.喪失享受待遇條件的　D.拒絕治療的

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是停止享受工傷保險待遇的情形。工傷職工有下列情形之一的，停止享受工傷保險待遇：①喪失享受待遇條件的;②拒不接受勞動能力鑒定的;③拒絕治療的。

　　49.不得安排夜班勞動的情況是(　)。

　　A.懷孕5個月的女職工甲　B.哺乳未滿1周歲嬰兒的女職工乙

　　C.女職工丙　D.未成年工丁

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是女職工的特殊保護。對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。不得安排女職工在哺乳未滿1周歲的嬰兒期間從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。

　　50.某擴建工程建設單位因急于參加認證，于11月15日未經(jīng)檢驗而使用該工程，11月20日承包人提交了竣工驗收報告，11月30日建設單位組織驗收，12月3日工程竣工驗收合格，則該工程竣工日期為(　)。

　　A.11月15日　B.11月20日　C.11月30日　D.12月3日

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是工程竣工日期的確定。建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。

　　51.總承包通常分為(　)。

　　A.工程總承包和施工總承包兩大類

　　B.工程總承包、施工總承包和聯(lián)合體總承包三大類

　　C.工程總承包和聯(lián)合體總承包兩大類

　　D.聯(lián)合體總承包和施工總承包兩大類

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是總承包的分類?？偝邪ǔ７譃楣こ炭偝邪褪┕た偝邪鼉纱箢?。

　　52.藍天建筑工程公司委托其業(yè)務員甲某外出采購水泥，甲某以藍天建筑工程公司的名義與乙公司簽訂一份鋼材購銷合同，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，該鋼材購銷合同是(　)。

　　A.有效合同　B.無效合同　C.可撤銷合同　D.效力待定合同

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是效力待定合同。效力待定合同是指合同雖然已經(jīng)成立，但因其不完全符合有關生效要件的規(guī)定，其合同效力能否發(fā)生尚未確定，一般須經(jīng)有權人表示承認才能生效?！逗贤ā芬?guī)定的效力待定合同有三種，即限制行為能力人訂立的合同，無權代理人訂立的合同，無處分權人處分他人的財產(chǎn)訂立的合同。

　　53.未取得資質證書承攬工程的，予以取締，對施工單位處工程(　)的罰款;有違法所得的，予以沒收。

　　A.合同價款5%以上10%以下　B.合同價款2%以上4%以下

　　C.利潤5%以上10%以下　D.利潤2%以上4%以下

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是無資質承攬工程應承擔的法律責任。未取得資質證書承攬工程的，予以取締，對施工單位處工程合同價款2%以上4%以下的罰款;有違法所得的，予以沒收。

　　54.在下列義務中，不屬于安全生產(chǎn)從業(yè)人員義務的是(　)。

　　A.遵法守章和正確使用安全防護用具等的義務

　　B.對安全生產(chǎn)狀況進行檢查的義務

　　C.接受安全生產(chǎn)教育培訓的義務

　　D.施工安全事故隱患報告義務

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是施工作業(yè)人員應當履行的安全生產(chǎn)義務。施工作業(yè)人員應當履行的安全生產(chǎn)義務：①守法遵章和正確使用安全防護用具等的義務;②接受安全生產(chǎn)教育培訓的義務;③施工安全事故隱患報告的義務。

　　55.甲建筑工程公司承包乙房地產(chǎn)開發(fā)公司的一座高層公寓的建設工程，甲公司將玻璃幕墻工程分包給丙建設施工公司。在施工過程中，由于腳手板斷裂致使丙公司3名施工工人從高空墜落喪生，根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，此次安全事故應由(　)。

　　A.甲公司承擔全部責任　B.丙公司承擔全部責任

　　C.甲公司和乙房地產(chǎn)開發(fā)公司共同承擔責任

　　D.甲公司和丙公司承擔連帶責任

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是施工單位的安全生產(chǎn)責任?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔連帶責任。

　　56.某項目2008年3月1日確定了中標人，2008年3月8日發(fā)出了中標通知書，2008年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于( )。

　　A. 2008年3月26日　B. 2008年3月31日　C. 2008年4月7日　D. 2008年4月11日

　　答案：C

　　解析：根據(jù)《招標投標法》第四十六條第一款的有關規(guī)定，招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內(nèi)容的其他協(xié)議。

　　57.甲房地產(chǎn)開發(fā)商與乙建筑施工企業(yè)簽訂了一份施工合同，雙方在合同中未約定糾紛的處理方式。后來由于工程質量問題產(chǎn)生了糾紛，雙方?jīng)Q定將此糾紛提交該市仲裁委員會仲裁。則下列說法正確的是(　)。

　　A.由于雙方在合同中未約定處理糾紛的具體方式，所以只能通過和解的方式解決糾紛

　　B.由于雙方在合同中未約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以發(fā)生糾紛后不能通過仲裁解決

　　C.由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以可以通過仲裁解決糾紛

　　D.由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以不能通過和解解決糾紛

　　答案：C

　　解析：當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機構申請仲裁。當事人申請仲裁后，可以自行和解。達成和解協(xié)議的，可以請求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。

　　58.行為人為達到非法目的以迂回的方法避開法律或者行政法規(guī)的強制性規(guī)定訂立的無效合同屬于(　)的合同。

　　A.損害社會公共利益　B.以合法形式掩蓋非法目的

　　C.違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定　D.惡意串通損害國家、集體或第三人利益

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是無效合同的種類?！逗贤ā芬?guī)定，有下列情形之一的，合同無效：①一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;②惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;③以合法形式掩蓋非法目的;④損害社會公共利益;⑤違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。以合法形式掩蓋非法目的又稱偽裝合同，即行為人為達到非法目的以迂回的方法避開法律或者行政法規(guī)的強制性規(guī)定。

　　59.某建設工程合同約定“工程通過竣工驗收后2個月內(nèi)，結清全部工程款”。2010年10月1日工程通過竣工驗收，10月10日承包人提交竣工結算文件，10月20日承包人將工程移交發(fā)包人，但發(fā)包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人將發(fā)包人起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日期應為(　)。

　　A.2010年10月10日　B.2010年10月20目　C.2010年12月1日　D.2011年5月1日

　　答案：C

　　解析：本題涉及的考點是欠付工程款的利息支付。利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：①建設工程已實際交付的，為交付之日;②建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;③建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。

　　60.資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(　)。

　　A.有效　B.無效　C.效力待定　D.可撤銷

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是聯(lián)合體投標的規(guī)定。資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標無效。聯(lián)合體各方在同一招標項目中以自己名義單獨投標或者參加其他聯(lián)合體投標的，相關投標均無效。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道為大家提供一級建造師論壇，為大家提供更多免費試題與資料!環(huán)球網(wǎng)校小編隨時更新相關資訊，歡迎考生們持續(xù)關注。

　　編輯推薦：

　　2015年一級建造師考試各科真題與答案解析

　　2016年一級建造師考試報考須知-考前必看

　　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷一匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷二與答案匯總

　　臨考課程套餐推薦：<>

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師考試頻道，為方便各位一級建造師考生更好的備考2016年一級建造師考試，特地整理一級建造師考試相關模擬試題，本文為2016年一級建造師建設工程法規(guī)仿真試卷(1)，希望各位考生通過練習題提高自己。

　　61.下列施工單位人員中，不必經(jīng)建設主管部門考核合格即可任職的是(　)。

　　A.主要負責人　B.項日技術員　C.企業(yè)主要負責人　D.項目經(jīng)理

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是三類管理人員的培訓考核?！督ㄔO工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位的主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員應當經(jīng)建設行政主管部門或者其他部門考核合格后方可任職。

　　62.《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，按照規(guī)定應該招標的工程沒有招標，應該公開招標的工程沒有公開招標，或者肢解發(fā)包工程，以及將工程發(fā)包給不具備相應資質條件的，所確定的施工企業(yè)(　)。

　　A.無效　B.有效　C.效力待定　D.由總監(jiān)理工程師決定是否有效

　　答案：A

　　解析：《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，按照規(guī)定應該招標的工程沒有招標，應該公開招標的工程沒有公開招標，或者肢解發(fā)包工程，以及將工程發(fā)包給不具備相應資質條件的，所確定的施工企業(yè)無效。

　　63.關于試用買賣的表述中，不正確的是(　)。

　　A.試用買賣的當事人可以約定標的物的試用期間

　　B.對試用期間沒有約定或者約定不明確，可以協(xié)議補充

　　C.試用期間屆滿，買受人對是否購買標的物未作表示的，視為購買

　　D.對于不能達成補充協(xié)議，也不能按照合同有關條款或者交易習慣確定的，由買受人確定

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是試用買賣。試用買賣的當事人可以約定標的物的試用期間。對試用期間沒有約定或者約定不明確，可以協(xié)議補充;不能達成補充協(xié)議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。對于不能達成補充協(xié)議，也不能按照合同有關條款或者交易習慣確定的，由出賣人確定。試用買賣的買受人在試用期內(nèi)可以購買標的物，也可以拒絕購買。試用期間屆滿，買受人對是否購買標的物未作表示的，視為購買。

　　64.依據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，以下工作中，應由總監(jiān)理工程師簽字認可的是(　)。

　　A.建設單位撥付工程款　B.施工單位實施隱蔽工程

　　C.商品混凝土應用于基礎工程　D.大型非標構件進行吊裝

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是工程監(jiān)理的職責和權限?！督ㄔO工程質量管理條例》規(guī)定，未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。

　　65.甲乙雙方因工程施工合同發(fā)生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調(diào)解協(xié)議，法院制作了調(diào)解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后，乙公司又反悔，則下列說法正確的是( )。

　　A. 甲公司可以向人民法院申請強制執(zhí)行　B. 人民法院應當根據(jù)調(diào)解書進行判決

　　C. 人民法院應當認定調(diào)解書無效并及時判決　D. 人民法院應當認定調(diào)解書無效并重新進行調(diào)解

　　答案： A

　　解析：根據(jù)《民事訴訟法》的有關規(guī)定，判決前能夠調(diào)解的，還可以進行調(diào)解。調(diào)解書經(jīng)雙方事人簽收后，即具有法律效力。調(diào)解不成的，如調(diào)解未達成協(xié)議或者調(diào)解書送達前一方反悔的，人民法院應當及時判決。根據(jù)《民事訴訟法》的有關規(guī)定，對于下列具有法律效力的法律文書，一方當事人不履行的，對方當事人可以向有管轄權的法院申請執(zhí)行：①法院制作的發(fā)生法律效力的民事判決、裁定以及生效的調(diào)解書;②仲裁機構制作的依法由人民法院執(zhí)行的仲裁裁決書、生效的仲裁調(diào)解書;③公證機關依法賦予強制執(zhí)行效力的債權文書等。

　　66.適用普通程序審理的案件，有特殊情況需要延長審理期限的，由(　)批準，可以延長6個月。

　　A.本院院長　B.上級人民法院院長　C.同級人民檢察院檢察長　D.最高人民法院院長

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是一審程序。適用普通程序審理的案件，根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，應當在立案之日起6個月內(nèi)審結。有特殊情況需要延長的，由本院院長批準，可以延長6個月;還需要延長的，報請上級法院批準。

　　67.中級人民法院管轄的第一審民商事案件由(　)確定。

　　A.中級人民法院自行　B.高級人民法院　C.最高人民法院　D.全國人民代表大會常務委員會

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是級別管轄。中級人民法院管轄的第一審民商事案件由高級人民法院自行確定，并經(jīng)最高人民法院批準。

　　68.下列關于訴訟中和解的表述，錯誤的是(　)。

　　A.訴訟中的和解是在法院主持下進行的

　　B.訴訟中的和解沒有法律效力

　　C.在法院作出判決前，當事人都可以進行和解

　　D.當事人可以就整個訴訟標的達成協(xié)議，也可以就訴訟的個別問題達成協(xié)議

　　答案：A

　　解析：本題涉及的考點是訴訟中的和解。訴訟中的和解是當事人在訴訟進行中互相協(xié)商，達成協(xié)議，解決雙方的爭執(zhí)。這種和解在法院作出判決前，當事人都可以進行。當事人可以就整個訴訟標的達成協(xié)議，也可以就訴訟的個別問題達成協(xié)議。訴訟階段的和解沒有法律效力。

　　69.狹義的民事訴訟當事人包括(　)。

　　A.共同訴訟人和第三人　B.原告、被告和共同訴訟人　C.原告、被告和第三人　D.原告和被告

　　答案：D

　　解析：本題涉及的考點是民事訴訟當事人。狹義的民事訴訟當事人包括原告和被告。廣義的民事訴訟當事人包括原告、被告、共同訴訟人和第三人。

　　70.某市A區(qū)的建設單位將其位于本市B區(qū)的辦公樓發(fā)包給本市C區(qū)的施工企業(yè)，雙方在本市D區(qū)簽訂的施工合同中未約定糾紛管轄地。后因工程質量問題產(chǎn)生糾紛，則建設單位可以向該市(　)人民法院提起訴訟。

　　A.A區(qū)或B區(qū)　B.B區(qū)或C區(qū)　C.C區(qū)或D區(qū)　D.D區(qū)或A區(qū)

　　答案：B

　　解析：本題涉及的考點是訴訟管轄。根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規(guī)定，建設工程施工合同糾紛不適用專屬管轄，而應當按照《民事訴訟法》的規(guī)定，適用合同糾紛的地域管轄原則，即由被告住所地或合同履行地人民法院管轄。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道為大家提供一級建造師論壇，為大家提供更多免費試題與資料!環(huán)球網(wǎng)校小編隨時更新相關資訊，歡迎考生們持續(xù)關注。

　　編輯推薦：

　　2015年一級建造師考試各科真題與答案解析

　　2016年一級建造師考試報考須知-考前必看

　　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷一匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷二與答案匯總

　　臨考課程套餐推薦：<>

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師考試頻道，為方便各位一級建造師考生更好的備考2016年一級建造師考試，特地整理一級建造師考試相關模擬試題，本文為2016年一級建造師建設工程法規(guī)仿真試卷(1)，希望各位考生通過練習題提高自己。

　　二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選每個選項得0.5分)

　　71.法人應當具備的條件有(　)。

　　A.依法成立　B.有自己的場所　C.有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費

　　D.有自己的名稱、組織機構　E.能夠獨立承擔無限民事責任

　　答案：A,B,C,D

　　解析：本題涉及的考點是法人應當具備的條件。法人應當具備的條件：依法成立;有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費;有自己的名稱、組織機構和場所;能夠獨立承擔民事責任。

　　72.根據(jù)《立法法》，(　)之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決。

　　A.部門規(guī)章之間　B.地方政府規(guī)章與部門規(guī)章

　　C.同一機關制定的舊的一般規(guī)定與新的特別規(guī)定

　　D.部門規(guī)章與地方性法規(guī)　E.地方性法規(guī)與地方政府規(guī)章

　　答案：A,B

　　解析：本題涉及的考點是需要由有關機關裁決適用的特殊情況。地方性法規(guī)、規(guī)章之間不一致時，由有關機關依照下列規(guī)定的權限作出裁決：①同一機關制定的新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致時，由制定機關裁決。②地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由國務院提出意見，國務院認為應當適用地方性法規(guī)的，應當決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定;認為應當適用部門規(guī)章的，應當提請全國人民代表大會常務委員會裁決。③部門規(guī)章之間、部門規(guī)章與地方政府規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決。

　　73.地役權合同一般應包括(　)等條款。

　　A.當事人的姓名或者名稱和住所　B.供役地和需役地的位置

　　C.利用目的和方法　D.違約責任　E.解決爭議的方法

　　答案：A,B,C,E

　　解析：本題涉及的考點是地役權合同的內(nèi)容。地役權合同一般包括下列條款：①當事人的姓名或者名稱和住所;②供役地和需役地的位置;③利用目的和方法;④利用期限;⑤費用及其支付方式;⑥解決爭議的方法。

　　74.債務人或者第三人有權處分的(　)可以抵押。

　　A.建筑物和其他土地附著物　B.建設用地使用權

　　C.生產(chǎn)設備、原材料、半成品、產(chǎn)品　D.交通運輸工具

　　E.所有權、使用權不明或者有爭議的財產(chǎn)

　　答案：A,B,C,D

　　解析：本題涉及的考點是抵押物。債務人或者第三人有權處分的下列財產(chǎn)可以抵押：①建筑物和其他土地附著物;②建設用地使用權;③以招標、拍賣、公開協(xié)商等方式取得的荒地等土地承包經(jīng)營權;④生產(chǎn)設備、原材料、半成品、產(chǎn)品;⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器;⑥交通運輸工具;⑦法律、行政法規(guī)未禁止抵押的其他財產(chǎn)。

　　75.注冊建造師應當履行的義務有(　)。

　　A.保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國家秘密和他人的商業(yè)、技術等秘密

　　B.對侵犯本人權利的行為進行申述

　　C.遵守法律、法規(guī)和有關管理規(guī)定，恪守職業(yè)道德

　　D.協(xié)助注冊管理機關完成相關工作

　　E.接受繼續(xù)教育，努力提高執(zhí)業(yè)水準

　　答案：A,C,D,E

　　解析：本題涉及的考點是建造師的基本義務。《注冊建造師管理規(guī)定》規(guī)定，注冊建造師應當履行下列義務：①遵守法律、法規(guī)和有關管理規(guī)定，恪守職業(yè)道德;②執(zhí)行技術標準、規(guī)范和規(guī)程;③保證執(zhí)業(yè)成果的質量，并承擔相應責任;④接受繼續(xù)教育，努力提高執(zhí)業(yè)水準;⑤保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國家秘密和他人的商業(yè)、技術等秘密;⑥與當事人有利害關系的，應當主動回避;⑦協(xié)助注冊管理機關完成相關工作。

　　76.根據(jù)《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，關系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目的范圍主要包括(　)。

　　A.供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目　B.衛(wèi)生、社會福利等項目

　　C.科技、教育、文化等項目　D.體育、旅游等項目

　　E.郵政、電信樞紐、通信、信息網(wǎng)絡等郵電通信項目

　　答案：A,B,C,D

　　解析：本題涉及的考點是關系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目的范圍。關系公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目的范圍包括：①供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目;②科技、教育、文化等項目;③體育、旅游等項目;④衛(wèi)生、社會福利等項目;⑤商品住宅，包括經(jīng)濟適用住房;⑥其他公用事業(yè)項目。

　　77.《招標投標法實施條例》規(guī)定，除《招標投標法》規(guī)定可以不進行招標的特殊情況外，有(　)的情形，可以不進行招標。

　　A.需要采用不可替代的專利技術

　　B.需要采用不可替代的專有技術

　　C.采購人依法能夠自行建設、生產(chǎn)或者提供

　　D.已通過招標方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設、生產(chǎn)或者提供

　　E.采購人愿意向原中標人采購貨物的

　　答案：A,B,C,D

　　解析：本題涉及的考點是可以不進行招標的建設工程項目。《招標投標法實施條例》規(guī)定，除《招標投標法》規(guī)定可以不進行招標的特殊情況外，有下列情形之一的，可以不進行招標：①需要采用不可替代的專利或者專有技術;②采購人依法能夠自行建設、生產(chǎn)或者提供;③已通過招標方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設、生產(chǎn)或者提供;④需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則將影響施工或者功能配套要求;⑤國家規(guī)定的其他特殊情形。

　　78.關于承諾的表述中，正確的有(　)。

　　A.受要約人對要約的內(nèi)容作出實質性變更的，為承諾

　　B.承諾的內(nèi)容應當與要約的內(nèi)容一致

　　C.承諾不需要通知的，根據(jù)交易習慣或者要約的要求作出承諾的行為時生效

　　D.承諾通知到達要約人時生效

　　E.承諾只能以通知的方式作出

　　考答案：B,C,D

　　解析：本題涉及的考點是承諾。承諾應當以通知的方式作出，但根據(jù)交易習慣或者要約表明可以通過行為作出承諾的除外。受要約人對要約的內(nèi)容作出實質性變更的，為新要約。

　　79.關于仲裁協(xié)議，下列說法正確的有(　)。

　　A.仲裁協(xié)議是仲裁的前提，沒有仲裁協(xié)議就不存在有效的仲裁

　　B.仲裁協(xié)議可以采用書面形式、口頭形式或其他有效形式

　　C.仲裁協(xié)議可以表現(xiàn)為合同中的仲裁條款，可以表現(xiàn)為獨立于合同而存在的仲裁協(xié)議書

　　D.在實踐中，合同中的仲裁條款是最常見的仲裁協(xié)議形式

　　E.仲裁協(xié)議的內(nèi)容包括請求仲裁的意思表示、仲裁事項及選定的仲裁委員會

　　答案：A,C,D,E

　　解析：本題涉及的考點是仲裁協(xié)議。仲裁協(xié)議應當采用書面形式，口頭方式達成的仲裁意思表示無效。仲裁協(xié)議既可以表現(xiàn)為合同中的仲裁條款，也可以表現(xiàn)為獨立于合同而存在的仲裁協(xié)議書。在實踐中，合同中的仲裁條款是最常見的仲裁協(xié)議形式。仲裁協(xié)議應當具有下列內(nèi)容：請求仲裁的意思表示;仲裁事項;選定的仲裁委員會。

　　80.《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，申請人有(　)情形，不予注冊。

　　A.年齡超過60周歲的

　　B.申請在兩個或者兩個以上單位注冊的

　　C.未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的

　　D.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿5年的

　　E.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿10年的

　　答案：B,C

　　解析：本題涉及的考點是不予注冊的情形?！蹲越ㄔ鞄煿芾硪?guī)定》中規(guī)定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：①不具有完全民事行為能力的;②申請在兩個或者兩個以上單位注冊的;③未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的;④受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的;⑤因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的;⑥因前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的;⑦被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的;⑧在申請注冊之日前3年內(nèi)擔任項目經(jīng)理期間，所負責項目發(fā)生過重大質量和安全事故的;⑨申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的;⑩年齡超過65周歲的;⑩法律、法規(guī)規(guī)定不予注冊的其他情形。

　　81.《民事訴訟法》規(guī)定，當事人申請采取財產(chǎn)保全的，我國的涉外仲裁機構應當將當事人的申請，提交(　)人民法院裁定。

　　A.被申請人住所地中級　B.財產(chǎn)所在地的中級　C.申請人住所地中級

　　D.被申請人住所地基層　E.財產(chǎn)所在地的基層

　　答案：A,B

　　解析：本題涉及的考點是涉外仲裁案件的財產(chǎn)保全?！睹袷略V訟法》規(guī)定，當事人申請采取財產(chǎn)保全的，中華人民共和國的涉外仲裁機構應當將當事人的申請，提交被申請人住所地或者財產(chǎn)所在地的中級人民法院裁定。

　　82.當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，(　)視為應付款時間。

　　A.建設工程已實際交付的，為交付之日

　　B.建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日

　　C.建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日

　　D.建設工程已實際交付的，為竣工驗收備案之日

　　E.建設工程沒有交付的，為竣工驗收之日

　　答案：A,B,C

　　解析：本題涉及的考點是工程價款的支付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：①建設工程已實際交付的，為交付之日;②建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日;③建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。

　　83.根據(jù)《合同法》的規(guī)定，建設工程施工合同的主要內(nèi)容包括(　)。

　　A.工程范圍　B.建設工期　C.竣工驗收　D.工程造價　E.格式條款

　　答案：A,B,C,D

　　解析：本題涉及的考點是施工合同的內(nèi)容。施工合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款。

　　84.施工單位訴建設單位拖欠工程案件中，施工單位對人民法院委托的鑒定機構作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定，人民法院應予準許的情形有(　)。

　　A.建設單位不同意鑒定結論　B.鑒定人員不具備相關的鑒定資格

　　C.鑒定程序嚴重違法　D.鑒定結論明顯依據(jù)不足

　　E.經(jīng)過質證認定鑒定結論不能作為證據(jù)使用

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：

　　本題涉及的考點是申請重新鑒定。當事人對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定，提出證據(jù)證明存在下列情形之一的，人民法院應予準許：①鑒定程序或者鑒定人員不具備相關的鑒定資格的;②鑒定程序嚴重違法的;③鑒定結論明顯依據(jù)不足的;④經(jīng)過質證認定不能作為證據(jù)使用的其他情形。

　　85.某工程招標文件規(guī)定“招標人應出具10萬元的銀行保函或等額匯票作為投標擔保”，則該工程擔保的方式包括(　)。

　　A.保證　B.抵押　C.動產(chǎn)質押　D.權利質押　E.定金

　　答案：A,D

　　解析：本題涉及的考點是擔保的方式?！稉７ā芬?guī)定，擔保方式為保證、抵押、質押、留置和定金。保函屬于保證，匯票是權利質押的一種。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道為大家提供一級建造師論壇，為大家提供更多免費試題與資料!環(huán)球網(wǎng)校小編隨時更新相關資訊，歡迎考生們持續(xù)關注。

　　編輯推薦：

　　2015年一級建造師考試各科真題與答案解析

　　2016年一級建造師考試報考須知-考前必看

　　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷一匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷二與答案匯總

　　臨考課程套餐推薦：<>

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師考試頻道，為方便各位一級建造師考生更好的備考2016年一級建造師考試，特地整理一級建造師考試相關模擬試題，本文為2016年一級建造師建設工程法規(guī)仿真試卷(1)，希望各位考生通過練習題提高自己。

　　86.下列訴訟時效為短期訴訟時效的有(　)。

　　A.身體受到傷害要求賠償?shù)摹.寄存財物丟失或損毀的

　　C.海上貨物運輸向承運人要求賠償?shù)恼埱髾嗟?/p>

　　D.延付或拒付租金的

　　E.國際貨物買賣合同和技術進出口合同存在爭議的

　　答案：A,B,D

　　解析：本題涉及的考點是短期訴訟時效。下列訴訟時效期間為1年：身體受到傷害要求賠償?shù)?延付或拒付租金的;出售質量不合格的商品未聲明的;寄存財物被丟失或損毀的。C、E選項屬于特殊訴訟時效。

　　87.下列工程建設標準，屬于強制性標準的是(　)。

　　A.工程建設通用的綜合標準　B.工程建設通用的安全標準　C.工程建設通用的重要試驗標準

　　D.工程建設行業(yè)的制圖方法標準　E.工程建設行業(yè)的信息技術標準

　　答案：A,B,C

　　考解析：本題涉及的考點是強制性標準。工程建設重要的行業(yè)的制圖方法標準屬于強制性標準;工程建設重要的行業(yè)專用的信息技術標準屬于強制性標準。故D、E選項排除，A、B、C三個選項均屬于國家強制性標準。

　　88.仲裁員有(　)情形之一的，必須回避，當事人也有權提出回避申請。

　　A.是本案當事人或者當事人、代理人的近親屬

　　B.與本案有利害關系

　　C.與本案鑒定人員有利害關系

　　D.與本案當事人、代理人有其他關系，可能影響公正仲裁的

　　E.私自會見當事人、代理人，或者接受當事人、代理人的請客送禮的

　　答案：A,B,D,E

　　解析：本題涉及的考點是仲裁員的回避。仲裁員有下列情形之一的，必須回避，當事人也有權提出回避申請：①是本案當事人或者當事人、代理人的近親屬;②與本案有利害關系;③與本案當事人、代理人有其他關系，可能影響公正仲裁的;④私自會見當事人、代理人，或者接受當事人、代理人的請客送禮的。

　　89.《合同法》規(guī)定，有(　)情形的，合同的權利義務終止。

　　A.合同解除　B.債務相互抵消　C.債務已經(jīng)按照約定履行

　　D.在訂立合同時顯失公平　E.債權人免除債務

　　答案：A,B,C,E

　　解析：本題涉及的考點是合同的終止。《合同法》規(guī)定，有下列情形之一的，合同的權利義務終止：①債務已經(jīng)按照約定履行;②合同解除;③債務相互抵消;④債務人依法將標的物提存;⑤債權人免除債務;⑥債權債務同歸于一人;⑦法律規(guī)定或者當事人約定終止的其他情形。

　　90.《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設工程施工前，施工單位負責項目管理的技術人員應當對有關安全施工的技術要求向(　)作出詳細說明。

　　A.監(jiān)理工程師　B.施工作業(yè)班組　C.施工作業(yè)人員　D.現(xiàn)場安全員　E.現(xiàn)場技術員

　　答案：B,C

　　解析：本題涉及的考點是安全施工技術交底。《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設工程施工前，施工單位負責項目管理的技術人員應當對有關安全施工的技術要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明，并由雙方簽字確認。

　　91.《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》規(guī)定，在歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護范圍內(nèi)禁止進行的活動包括(　)。

　　A.在歷史建筑上刻劃、涂污

　　B.占用保護規(guī)劃確定保留的園林綠地、河湖水系、道路等

　　C.開山、采石、開礦等破壞傳統(tǒng)格局和歷史風貌的活動

　　D.修建生產(chǎn)、儲存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的工廠、倉庫等

　　E.在核心保護范圍內(nèi)進行影視攝制、舉辦大型群眾性活動

　　答案：A,B,C,D

　　解析：本題涉及的考點是在歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護范圍內(nèi)從事建設活動的相關規(guī)定。《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》規(guī)定，在歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護范圍內(nèi)禁止進行下列活動：①開山、采石、開礦等破壞傳統(tǒng)格局和歷史風貌的活動;②占用保護規(guī)劃確定保留的園林綠地、河湖水系、道路等;③修建生產(chǎn)、儲存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的工廠、倉庫等;④在歷史建筑上刻劃、涂污。

　　92.建設單位相關的質量責任和義務包括(　)。

　　A.依法發(fā)包工程　B.依法向有關單位提供原始資料　C.限制不合理的干預行為

　　D.依法辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)　E.依法對設計文件進行技術交底

　　答案：A,B,C,D

　　解析：本題涉及的考點是建設單位相關的質量責任和義務。建設單位相關的質量責任和義務：①依法發(fā)包工程;②依法向有關單位提供原始資料;③限制不合理的干預行為;④依法報審施工圖設計文件;⑤依法實行工程監(jiān)理;⑥依法辦理工程質量監(jiān)督手續(xù);⑦依法保證建筑材料等符合要求;⑧依法進行裝修工程。

　　93.建筑業(yè)企業(yè)在資質證書有效期內(nèi)(　)等發(fā)生變更的，應當在工商部門辦理變更手續(xù)后30日內(nèi)辦理資質證書變更手續(xù)。

　　A.財務負責人　B.地址　C.注冊資本　D.法定代表人　E.名稱

　　答案：B,C,D,E

　　解析：本題涉及的考點是辦理企業(yè)資質證書變更手續(xù)的程序。建筑業(yè)企業(yè)在資質證書有效期內(nèi)名稱、地址、注冊資本、法定代表人等發(fā)生變更的，應當在工商部門辦理變更手續(xù)后30日內(nèi)辦理資質證書變更手續(xù)。

　　94.《合同法》規(guī)定，因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發(fā)包人有權要求施工人在合理期限內(nèi)(　)。

　　A.無償修理　B.返工　C.改建　D.擴建　E.承擔違約責任

　　答案：A,B,C

　　解析：本題涉及的考點是竣工工程質量爭議的處理?！逗贤ā芬?guī)定，因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發(fā)包人有權要求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。

　　95.施工企業(yè)承攬業(yè)務不良行為的認定標準有( )

　　A. 以欺騙手段取得資質證書的

　　B. 工程竣工驗收后，不向建設單位出具質量保修書的

　　C. 以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的

　　D. 將承包的工程轉包或違法分包的

　　E. 以向評標委員會成員行賄的手段謀取中標的

　　答案：CDE

　　解析：承攬業(yè)務不良行為認定標準包括： (1)利用向發(fā)包單位及其工作人員行賄、提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業(yè)務的;(2)相互串通投標或與招標人串通投標的，以向招標人或評標委員會成員行賄的手段謀取中標的;(3)以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的;(4)不按照與投標人訂立的合同履行義務，情節(jié)嚴重的;(5)將承包的工程轉包或違法分包的。

　　96.決定撤銷、變更或確認具體行政行為違法的情況包括(　)。

　　A.部分事實不清，證據(jù)不足的　B.適用依據(jù)錯誤的　C.違反法定程序的

　　D.超越或濫用職權的　E.具體行政行為明顯不當?shù)?/p>

　　考答案：B,C,D,E

　　解析：本題涉及的考點是行政復議決定。對于具體行政行為有下列情形之一的，應當決定撤銷、變更或者確認該具體行政行為違法：①主要事實不清、證據(jù)不足的;②適用依據(jù)錯誤的;③違反法定程序的;④超越或者濫用職權的;⑤具體行政行為明顯不當?shù)摹?/p>

　　97.根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，申請施工許可證應當具備的條件包括( )。

　　A. 以出讓方式提供國有土地使用權的建設項目用地規(guī)劃許可證

　　B. 需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求

　　C. 未確定建筑施工企業(yè)

　　D. 有保證工程質量和安全的具體措施

　　E. 建設資金來源已經(jīng)落實

　　答案：ABD

　　解析：《建筑法》規(guī)定，申請領取施工許可證，應當具備下列條件：(1)已經(jīng)辦理該建筑工程用地批準手續(xù);(2)在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程，已經(jīng)取得規(guī)劃許可證;(3)需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求;(4)已經(jīng)確定建筑施工企業(yè);(5)有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料;(6)有保證工程質量和安全的具體措施;(7)建設資金已經(jīng)落實;(8)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

　　98.按照《建設工程質量管理條例》，工程竣工驗收應當具備的條件有(　)。

　　A.有完整的技術檔案和施工管理資料

　　B.分包工程的質量必須優(yōu)良

　　C.有施工單位簽署的工程保修書

　　D.由勘察、設計、監(jiān)理單位共同簽署的質量合格文件

　　E.主要功能項目的抽查結果應符合《產(chǎn)品質量法》的規(guī)定

　　答案：A,C

　　解析：本題涉及的考點是竣工驗收應當具備的法定條件?！督ㄔO工程質量管理條例》進一步規(guī)定，建設工程竣工驗收應當具備下列條件：①完成建設工程設計和合同約定的各項內(nèi)容;②有完整的技術檔案和施工管理資料;③有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告;④有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件;⑤有施工單位簽署的工程保修書。建設工程經(jīng)驗收合格的，方可交付使用。

　　99.根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，起訴必須符合的條件有(　)。

　　A.有充分的證據(jù)　B.有明確的被告

　　C.屬于人民法院受理民事訴訟的范圍

　　D.原告是與本案有間接利害關系的公民

　　E.有書面的起訴書

　　答案：B,C

　　解析：本題涉及的考點是民事訴訟的起訴條件?！睹袷略V訟法》規(guī)定，起訴必須符合下列條件：①原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織;②有明確的被告;③有具體的訴訟請求、事實和理由;④屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

　　100.建設單位擬裝修其辦公樓，其中涉及承重結構變動。則下列表述正確的有(　)。

　　A.建設單位將裝修方案報有關主管部門批準后，方可施工

　　B.建設單位在委托原設計單位提出設計方案后，方可施工

　　C.建設單位在委托相應資質等級設計單位提出設計方案后，方可施工

　　D.建設單位提出裝修方案后，即可要求承包單位施工

　　E.建設單位可直接將裝修任務發(fā)包給勞務公司

　　答案：B,C

　　解析：本題涉及的考點是建設單位的安全責任?！督ㄖā芬?guī)定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的，不得施工。《建筑法》還規(guī)定，房屋拆除應當由具備保證安全條件的建筑施工單位承擔。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道為大家提供一級建造師論壇，為大家提供更多免費試題與資料!環(huán)球網(wǎng)校小編隨時更新相關資訊，歡迎考生們持續(xù)關注。

　　編輯推薦：

　　2015年一級建造師考試各科真題與答案解析

　　2016年一級建造師考試報考須知-考前必看

　　一級建造師考試各科目自測選練習題匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷一匯總

　　2016年一級建造師考試各科目備考練習卷二與答案匯總

　　臨考課程套餐推薦：<>